ДОГОВОР ДОЛЕВОГО УЧАСТИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

(обзор судебной практики)




Отсортировано по дате публикации

  1. Апелляционное определение Московского областного суда от 17.01.2013 N 33-27090/2012
    Решение: В удовлетворении требования отказано, поскольку истица является собственником квартиры на основании правоустанавливающих документов и технического паспорта, нарушений ее прав не представлено.
    Судебные решения, арбитраж | 06.04.2016 19:31:16

  2. Апелляционное определение Московского областного суда от 26.02.2013 по делу N 33-4442/2013
    Решение: Требование удовлетворено в части размера взыскиваемой неустойки, поскольку определенная судом неустойка явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства.
    Судебные решения, арбитраж | 06.04.2016 19:25:44

  3. Апелляционное определение Московского областного суда от 28.02.2013 по делу N 33-4906
    Решение: В удовлетворении требования отказано, поскольку сумма имущественного налогового вычета определена с учетом фактически понесенных расходов на приобретение помещения.
    Судебные решения, арбитраж | 06.04.2016 19:24:02

  4. Апелляционное определение Московского областного суда от 14.03.2013 по делу N 33-5992
    В иске о понуждении к исполнению обязательства о распределении электрической мощности отказано правомерно, так как ответчик спорным договором и приложением к нему не брал на себя обязательства по предоставлению мощности, поскольку, не являясь организацией, производящей либо продающей электроэнергию, не был вправе это делать.
    Судебные решения, арбитраж | 06.04.2016 19:22:19

  5. Апелляционное определение Московского областного суда от 14.03.2013 по делу N 33-6072
    В иске о взыскании неустойки, штрафа и компенсации морального вреда, оплаты услуг представителя отказано правомерно, так как срок сдачи объекта не был соблюден ответчиком не по вине ответчика, а ввиду непредвиденных обстоятельств.
    Судебные решения, арбитраж | 06.04.2016 19:22:16

  6. Апелляционное определение Московского областного суда от 19.03.2013 по делу N 33-6506
    Исковые требования о взыскании в солидарном порядке причиненных убытков удовлетворены правомерно, так как в качестве обязательного условия заключения договора участия в долевом строительстве были навязаны другие услуги, и истцы были вынуждены дополнительно заключить договоры возмездного оказания услуг.
    Судебные решения, арбитраж | 06.04.2016 19:21:50

  7. Апелляционное определение Московского областного суда от 20.05.2013 по делу N 33-10877
    При удовлетворении судом требований потребителя, установленных законом, суд взыскивает с изготовителя за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя штраф в размере пятидесяти процентов от суммы, присужденной судом в пользу потребителя.
    Судебные решения, арбитраж | 06.04.2016 19:18:27

  8. Апелляционное определение Московского областного суда от 20.05.2013 по делу N 33-10892/2013
    Материал по делу о признании права собственности на объект незавершенного строительства возвращен в суд первой инстанции со стадии принятия искового заявления, так как заявление подано в интересах потребителя, обратившегося к обществу за защитой своего нарушенного права в соответствии с Законом РФ О защите прав потребителей.
    Судебные решения, арбитраж | 06.04.2016 19:18:24

  9. Апелляционное определение Московского областного суда от 27.05.2013 по делу N 33-11602/2013
    Иск о взыскании денежных средств удовлетворен правомерно, поскольку в добровольном порядке требования истцов об устранении выявленных при осмотре объекта недостатков или уменьшении цены строения выполнены не были.
    Судебные решения, арбитраж | 06.04.2016 19:17:01

  10. Апелляционное определение Московского областного суда от 04.12.2013 по делу N 33-26108/2013
    Исковые требования о взыскании неустойки за просрочку исполнения обязательств, компенсации морального вреда удовлетворены правомерно, поскольку судом установлено, что обязательства по передаче квартиры в установленный срок ответчиком не исполнены.
    Судебные решения, арбитраж | 06.04.2016 19:07:20


   Всего документов: 3626
   Страницы:
     <-- предыдущая следующая -->
     63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 


Смотрите также:
Долевое участие в строительстве
Договор долевого участия в строительстве