ДОГОВОР ДОЛЕВОГО УЧАСТИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

(обзор судебной практики)




Отсортировано по дате публикации

  1. Апелляционное определение Московского областного суда от 13.01.2014 по делу N 33-28133
    Непринятие обеспечительных мер может затруднить или сделать невозможным исполнение решения суда.
    Судебные решения, арбитраж | 22.03.2015 08:03:53

  2. Апелляционное определение Московского областного суда от 25.06.2014 по делу N 33-13819
    В удовлетворении исковых требований о взыскании неустойки, компенсации морального вреда отказано правомерно, поскольку истцом избран неверный способ защиты нарушенного права.
    Судебные решения, арбитраж | 22.03.2015 07:40:43

  3. Апелляционное определение Московского областного суда от 02.12.2013 по делу N 33-25821/2013
    В удовлетворении исковых требований о признании недействительным договора дарения денежных средств, включении квартиры в наследственную массу, прекращении права собственности, признании права собственности в порядке наследования по закону отказано правомерно, так как истцом пропущен срок исковой давности.
    Судебные решения, арбитраж | 22.03.2015 06:53:41

  4. Апелляционное определение Санкт-Петербургского городского суда от 17.02.2015 N 33-2614/2015 по делу N 2-4910/2014
    О взыскании неустойки за нарушение сроков окончания строительства, убытков, штрафа, компенсации морального вреда, судебных расходов.. Решение: Требования удовлетворены частично, поскольку квартира передана дольщику с нарушением установленного договором участия в долевом строительстве срока, при этом неустойка снижена в связи с несоразмерностью последствиям нарушения обязательства. В части взыскания убытков отказано в связи с отсутствием доказательств наличия причинно-следственной связи между расходами по аренде жилого помещения и нарушением застройщиком обязательств по договору.
    Судебные решения, арбитраж | 22.03.2015 06:42:26

  5. Определение Ленинградского областного суда от 23.04.2014 N 33-1722/2014
    О взыскании денежных средств по договору о долевом участии в строительстве жилого дома, процентов за пользование чужими денежными средствами.. Обстоятельства: Застройщик, в отношении которого открыто конкурсное производство, ссылается на неполную оплату объекта долевого строительства.. Решение: В удовлетворении требования отказано, поскольку представлены доказательства исполнения дольщиком в полном объеме обязательств по договору, исходя из согласованной сторонами измененной стоимости жилого помещения.
    Судебные решения, арбитраж | 22.03.2015 06:03:45

  6. Апелляционное определение Санкт-Петербургского городского суда от 01.04.2014 N 33-5508/2014 по делу N 2-188/2014
    Об оспаривании пункта договора долевого участия, взыскании неустойки, штрафа, компенсации морального вреда.. Решение: Требование удовлетворено частично, поскольку при подписании договора дольщик согласился на условие о соразмерном увеличении срока передачи квартиры в случае невыдачи разрешения на ввод объекта к эксплуатацию по вине контрагентов застройщика, при этом факт просрочки после введения дома в эксплуатацию подтвержден, однако неустойка подлежит снижению в силу ст. 333 ГК РФ. За нарушение прав дольщика с застройщика взыскивается штраф и компенсация морального вреда.
    Судебные решения, арбитраж | 22.03.2015 06:03:39

  7. Постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 26.02.2015 N 11АП-839/2015 по делу N А65-23242/2014
    О взыскании задолженности и неустойки по договорам участия в долевом строительстве.
    Судебные решения, арбитраж | 22.03.2015 04:40:47

  8. Постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 27.11.2013 N 11АП-18737/2013 по делу N А55-6250/2009
    Об отмене определения об отказе в удовлетворении заявления об объединении судебных актов в одно производство.
    Судебные решения, арбитраж | 22.03.2015 04:10:10

  9. Постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 20.11.2013 N 11АП-16260/2013, 11АП-16268/2013 по делу N А49-2807/2013
    О признании незаконным отказа управления Росреестра в государственной регистрации, об обязании управления Росреестра осуществить государственную регистрацию договора участия в долевом строительстве.
    Судебные решения, арбитраж | 22.03.2015 03:39:45

  10. Постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 21.11.2013 N 11АП-19956/2013 по делу N А55-10451/2013
    Об отмене определения о назначении судебной почерковедческой экспертизы в отношении подписи, учиненной в промежуточных актах приемки-сдачи результата выполненных работ, судебной технической экспертизы оттиска печати, проставленной от имени ЗАО на промежуточных актах приемки-сдачи результата выполненных работ.
    Судебные решения, арбитраж | 22.03.2015 03:39:17


   Всего документов: 3626
   Страницы:
     <-- предыдущая следующая -->
     181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 


Смотрите также:
Долевое участие в строительстве
Договор долевого участия в строительстве