Судебные решения, арбитраж
Разделы:
Долевое участие в строительстве; Сделки с недвижимостью
Решение: Постановление оставлено без изменения.
Обращаем Ваше внимание на то обстоятельство, что данное решение могло быть обжаловано в суде высшей инстанции и отменено
Резолютивная часть постановления объявлена 02.10.2017.
Постановление изготовлено в полном объеме 04.10.2017.
Арбитражный суд Волго-Вятского округа в составе:
председательствующего Ногтевой В.А.,
судей Прытковой В.П., Чиха А.Н.
в отсутствие участвующих в деле лиц
рассмотрел в судебном заседании кассационную жалобу
внешнего управляющего
общества с ограниченной ответственностью "Волгастройдевелопмент"
Саперова Александра Клементьевича
на постановление Первого арбитражного апелляционного суда от 15.06.2017,
принятое судьями Кириловой Е.А., Протасовым Ю.В., Рубис Е.А.,
по делу N А79-4597/2009
по заявлению Темнова Александра Александрович и
Темновой Екатерины Эдуардовны
о включении в реестр требований кредиторов
общества с ограниченной ответственностью "Волгастройдевелопмент"
и
в рамках дела о банкротстве общества с ограниченной ответственностью "Волгастройдевелопмент" (далее - Общество, должник), рассматриваемого по правилам параграфа 7 главы IX Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" (далее - Закон о банкротстве) "Банкротство застройщика", в Арбитражный суд Чувашской Республики - Чувашии обратились Темнов Александр Александрович и Темнова Екатерина Эдуардовна с заявлением о включении в реестр требований кредиторов с суммой 466 578 рублей 39 копеек неустойки, начисленной с 01.01 по 21.09.2016.
Требование предъявлено на основании пункта 2 статьи 6 Федерального закона от 30.12.2004 N 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" (далее - Закон об участии в долевом строительстве) в связи с нарушением должником (застройщиком) срока передачи квартиры по договору участия в долевом строительстве от 28.07.2015 N П4-20.
© Обращаем особое внимание коллег на необходимость ссылки на "REALTIST.RU | Теория и практика управления недвижимостью" при цитированиии (для on-line проектов обязательна активная гиперссылка)
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО СУДА ВОЛГО-ВЯТСКОГО ОКРУГА ОТ 04.10.2017 N Ф01-3928/2017 ПО ДЕЛУ N А79-4597/2009
Обстоятельства: Постановлением прекращено производство по обособленному спору о включении в реестр требований кредиторов должника (застройщика) требования об уплате неустойки за нарушение срока передачи квартиры, поскольку договор участия в долевом строительстве был заключен в процедуре внешнего управления и обязанность застройщика передать квартиру участнику строительства возникла также в процедуре внешнего управления, а потому уплата неустойки относится к текущим платежам.Разделы:
Долевое участие в строительстве; Сделки с недвижимостью
Решение: Постановление оставлено без изменения.
Обращаем Ваше внимание на то обстоятельство, что данное решение могло быть обжаловано в суде высшей инстанции и отменено
АРБИТРАЖНЫЙ СУД ВОЛГО-ВЯТСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 4 октября 2017 г. по делу N А79-4597/2009
Резолютивная часть постановления объявлена 02.10.2017.
Постановление изготовлено в полном объеме 04.10.2017.
Арбитражный суд Волго-Вятского округа в составе:
председательствующего Ногтевой В.А.,
судей Прытковой В.П., Чиха А.Н.
в отсутствие участвующих в деле лиц
рассмотрел в судебном заседании кассационную жалобу
внешнего управляющего
общества с ограниченной ответственностью "Волгастройдевелопмент"
Саперова Александра Клементьевича
на постановление Первого арбитражного апелляционного суда от 15.06.2017,
принятое судьями Кириловой Е.А., Протасовым Ю.В., Рубис Е.А.,
по делу N А79-4597/2009
по заявлению Темнова Александра Александрович и
Темновой Екатерины Эдуардовны
о включении в реестр требований кредиторов
общества с ограниченной ответственностью "Волгастройдевелопмент"
и
установил:
в рамках дела о банкротстве общества с ограниченной ответственностью "Волгастройдевелопмент" (далее - Общество, должник), рассматриваемого по правилам параграфа 7 главы IX Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" (далее - Закон о банкротстве) "Банкротство застройщика", в Арбитражный суд Чувашской Республики - Чувашии обратились Темнов Александр Александрович и Темнова Екатерина Эдуардовна с заявлением о включении в реестр требований кредиторов с суммой 466 578 рублей 39 копеек неустойки, начисленной с 01.01 по 21.09.2016.
Требование предъявлено на основании пункта 2 статьи 6 Федерального закона от 30.12.2004 N 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" (далее - Закон об участии в долевом строительстве) в связи с нарушением должником (застройщиком) срока передачи квартиры по договору участия в долевом строительстве от 28.07.2015 N П4-20.
© Обращаем особое внимание коллег на необходимость ссылки на "REALTIST.RU | Теория и практика управления недвижимостью" при цитированиии (для on-line проектов обязательна активная гиперссылка)