Судебные решения, арбитраж
Долевое участие в строительстве; Сделки с недвижимостью
Обращаем Ваше внимание на то обстоятельство, что данное решение могло быть обжаловано в суде высшей инстанции и отменено
Федеральный арбитражный суд Поволжского округа в составе:
председательствующего судьи Хакимова И.А.,
судей Мельниковой Н.Ю., Вильданова Р.А.,
в отсутствие лиц, участвующих в деле, извещенных надлежащим образом,
рассмотрев в открытом судебном заседании кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Диалог"
на определение Двенадцатого арбитражного апелляционного суда от 24.12.2013 (судья Телегина Т.Н.)
по делу N А12-3850/2013
по исковому заявлению Департамента по жилищной политике администрации Волгограда, г. Волгоград (ИНН 3444161252, ОГРН 1083444006425) к обществу с ограниченной ответственностью "Диалог", г. Волгоград (ИНН 3440898902, ОГРН 1093443000200) о взыскании 264 735 руб. 66 коп.,
установил:
Департамент по жилищной политике администрации Волгограда (далее - истец, Департамент) обратился в Арбитражный Волгоградской области с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью "Диалог" (далее - ответчик, ООО "Диалог") о взыскании неустойки в размере 264 735 руб. 66 коп. за нарушение сроков исполнения обязательств по муниципальным контрактам от 19.01.2012 N 0129300014911003752_107131, 0129300014911003751_107131, 0129300014911003729_107131, 0129300014911003727_107131 долевого участия в строительстве в 2011 - 2012 годах жилых помещений (квартир), расположенных в малоэтажных жилых домах, для переселения граждан из аварийного жилищного фонда Волгограда.
В ходе судебного заседания в суде первой инстанции стороны просили утвердить заключенное между истцом и ответчиком мировое соглашение, по условиям которого ООО "Диалог" признает иск в полном объеме, обязуется выплатить сумму иска в размере 264 735 руб. 66 коп. равными долями ежемесячно согласно следующему графику:
до 31.10.2013 - 88 245 руб. 22 коп.,
до 30.11.2013 - 88 245 руб. 22 коп.,
до 31.12.2013 - 88 245 руб. 22 коп.
Также ООО "Диалог" обязуется уплатить сумму государственной пошлины по настоящему иску.
Оценив условия заключенного сторонами мирового соглашения, Арбитражный суд Волгоградской области посчитал, что данное соглашение не противоречит закону и не нарушает интересов третьих лиц, в связи с чем, определением суда первой инстанции от 01.07.2013 представленное мировое соглашение было утверждено.
Не согласившись с указанным определением ООО "Диалог" обратилось в Двенадцатый арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой.
Определением Двенадцатого арбитражного апелляционного суда от 24.12.2013 апелляционная жалоба ООО "Диалог" была возвращена заявителю применительно к пункту 2 части 1 статьи 264 АПК РФ.
Не согласившись с определением суда апелляционной инстанции, ООО "Диалог" обратилось в Федеральный арбитражный суд Поволжского округа с кассационной жалобой, в которой просит отменить определение Двенадцатого арбитражного апелляционного суда от 24.12.2013, направить дело в суд апелляционной инстанции для принятия апелляционной жалобы к производству.
Заявитель кассационной жалобы указал на нарушение судом апелляционной инстанции норм процессуального права.
Изучив материалы дела, обсудив доводы кассационной жалобы, проверив в соответствии с пунктом 1 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ) правильность применения судом апелляционной инстанции норм процессуального права, суд кассационной инстанции не находит оснований для удовлетворения жалобы по следующим основаниям.
В силу части 1 статьи 272 АПК РФ определения арбитражного суда первой инстанции обжалуются в арбитражный суд апелляционной инстанции в соответствии со статьей 188 АПК РФ.
На основании части 1 статьи 188 АПК РФ определение арбитражного суда может быть обжаловано отдельно от обжалования судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела по существу, в случаях, если в соответствии с АПК РФ предусмотрено обжалование этого определения, а также, если это определение препятствует дальнейшему движению дела.
Частью 3 статьи 188 АПК РФ предусмотрено, что жалоба на определение арбитражного суда первой инстанции может быть подана в арбитражный суд апелляционной инстанции в срок, не превышающий месяца со дня вынесения определения, если иные порядок и срок не установлены настоящим Кодексом.
ООО "Диалог" обратилось в суд апелляционной инстанции с апелляционной жалобой на определение арбитражного суда об утверждении мирового соглашения.
Между тем в соответствии с пунктом 8 статьи 141 АПК РФ определение об утверждении мирового соглашения подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в арбитражный суд кассационной инстанции в течение месяца со дня вынесения определения.
При этом АПК РФ не предусматривает обжалование вышеназванного судебного акта в порядке апелляционного производства.
Согласно пункту 2 части 1 статьи 264 АПК РФ арбитражный суд апелляционной инстанции возвращает апелляционную жалобу, если при рассмотрении вопроса о принятии апелляционной жалобы к производству установит, что апелляционная жалоба подана на судебный акт, который в соответствии с Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации не обжалуется в порядке апелляционного производства.
С учетом изложенного, суд апелляционной инстанции пришел к обоснованному выводу о том, что определение Арбитражного суда Волгоградской области от 01.07.2013 не может быть обжаловано в апелляционном порядке и обоснованно возвратил апелляционную жалобу на основании пункта 2 части 1 статьи 264 АПК РФ.
Доводы заявителя кассационной жалобы о том, что определение Арбитражного суда Волгоградской области от 01.07.2013 могло быть обжаловано в суд апелляционной инстанции по смыслу статьи 272 АПК РФ, судом кассационной инстанции отклоняются, как основанные на неверном толковании норм процессуального права.
При указанных обстоятельствах определение Двенадцатого арбитражного апелляционного суда от 24.12.2013 не подлежит отмене, а кассационная жалоба - удовлетворению.
На основании изложенного и руководствуясь пунктом 1 части 1 статьи 287, статьями 286, 289, 290 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Федеральный арбитражный суд Поволжского округа
постановил:
определение Двенадцатого арбитражного апелляционного суда от 24.12.2013 по делу N А12-3850/2013 оставить без изменения, кассационную жалобу - без удовлетворения.
Постановление вступает в законную силу со дня его принятия.
Председательствующий судья
И.А.ХАКИМОВ
Судьи
Н.Ю.МЕЛЬНИКОВА
Р.А.ВИЛЬДАНОВ
© Обращаем особое внимание коллег на необходимость ссылки на "REALTIST.RU | Теория и практика управления недвижимостью" при цитированиии (для on-line проектов обязательна активная гиперссылка)
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ФАС ПОВОЛЖСКОГО ОКРУГА ОТ 18.03.2014 ПО ДЕЛУ N А12-3850/2013
Разделы:Долевое участие в строительстве; Сделки с недвижимостью
Обращаем Ваше внимание на то обстоятельство, что данное решение могло быть обжаловано в суде высшей инстанции и отменено
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД ПОВОЛЖСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18 марта 2014 г. по делу N А12-3850/2013
Федеральный арбитражный суд Поволжского округа в составе:
председательствующего судьи Хакимова И.А.,
судей Мельниковой Н.Ю., Вильданова Р.А.,
в отсутствие лиц, участвующих в деле, извещенных надлежащим образом,
рассмотрев в открытом судебном заседании кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Диалог"
на определение Двенадцатого арбитражного апелляционного суда от 24.12.2013 (судья Телегина Т.Н.)
по делу N А12-3850/2013
по исковому заявлению Департамента по жилищной политике администрации Волгограда, г. Волгоград (ИНН 3444161252, ОГРН 1083444006425) к обществу с ограниченной ответственностью "Диалог", г. Волгоград (ИНН 3440898902, ОГРН 1093443000200) о взыскании 264 735 руб. 66 коп.,
установил:
Департамент по жилищной политике администрации Волгограда (далее - истец, Департамент) обратился в Арбитражный Волгоградской области с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью "Диалог" (далее - ответчик, ООО "Диалог") о взыскании неустойки в размере 264 735 руб. 66 коп. за нарушение сроков исполнения обязательств по муниципальным контрактам от 19.01.2012 N 0129300014911003752_107131, 0129300014911003751_107131, 0129300014911003729_107131, 0129300014911003727_107131 долевого участия в строительстве в 2011 - 2012 годах жилых помещений (квартир), расположенных в малоэтажных жилых домах, для переселения граждан из аварийного жилищного фонда Волгограда.
В ходе судебного заседания в суде первой инстанции стороны просили утвердить заключенное между истцом и ответчиком мировое соглашение, по условиям которого ООО "Диалог" признает иск в полном объеме, обязуется выплатить сумму иска в размере 264 735 руб. 66 коп. равными долями ежемесячно согласно следующему графику:
до 31.10.2013 - 88 245 руб. 22 коп.,
до 30.11.2013 - 88 245 руб. 22 коп.,
до 31.12.2013 - 88 245 руб. 22 коп.
Также ООО "Диалог" обязуется уплатить сумму государственной пошлины по настоящему иску.
Оценив условия заключенного сторонами мирового соглашения, Арбитражный суд Волгоградской области посчитал, что данное соглашение не противоречит закону и не нарушает интересов третьих лиц, в связи с чем, определением суда первой инстанции от 01.07.2013 представленное мировое соглашение было утверждено.
Не согласившись с указанным определением ООО "Диалог" обратилось в Двенадцатый арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой.
Определением Двенадцатого арбитражного апелляционного суда от 24.12.2013 апелляционная жалоба ООО "Диалог" была возвращена заявителю применительно к пункту 2 части 1 статьи 264 АПК РФ.
Не согласившись с определением суда апелляционной инстанции, ООО "Диалог" обратилось в Федеральный арбитражный суд Поволжского округа с кассационной жалобой, в которой просит отменить определение Двенадцатого арбитражного апелляционного суда от 24.12.2013, направить дело в суд апелляционной инстанции для принятия апелляционной жалобы к производству.
Заявитель кассационной жалобы указал на нарушение судом апелляционной инстанции норм процессуального права.
Изучив материалы дела, обсудив доводы кассационной жалобы, проверив в соответствии с пунктом 1 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ) правильность применения судом апелляционной инстанции норм процессуального права, суд кассационной инстанции не находит оснований для удовлетворения жалобы по следующим основаниям.
В силу части 1 статьи 272 АПК РФ определения арбитражного суда первой инстанции обжалуются в арбитражный суд апелляционной инстанции в соответствии со статьей 188 АПК РФ.
На основании части 1 статьи 188 АПК РФ определение арбитражного суда может быть обжаловано отдельно от обжалования судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела по существу, в случаях, если в соответствии с АПК РФ предусмотрено обжалование этого определения, а также, если это определение препятствует дальнейшему движению дела.
Частью 3 статьи 188 АПК РФ предусмотрено, что жалоба на определение арбитражного суда первой инстанции может быть подана в арбитражный суд апелляционной инстанции в срок, не превышающий месяца со дня вынесения определения, если иные порядок и срок не установлены настоящим Кодексом.
ООО "Диалог" обратилось в суд апелляционной инстанции с апелляционной жалобой на определение арбитражного суда об утверждении мирового соглашения.
Между тем в соответствии с пунктом 8 статьи 141 АПК РФ определение об утверждении мирового соглашения подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в арбитражный суд кассационной инстанции в течение месяца со дня вынесения определения.
При этом АПК РФ не предусматривает обжалование вышеназванного судебного акта в порядке апелляционного производства.
Согласно пункту 2 части 1 статьи 264 АПК РФ арбитражный суд апелляционной инстанции возвращает апелляционную жалобу, если при рассмотрении вопроса о принятии апелляционной жалобы к производству установит, что апелляционная жалоба подана на судебный акт, который в соответствии с Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации не обжалуется в порядке апелляционного производства.
С учетом изложенного, суд апелляционной инстанции пришел к обоснованному выводу о том, что определение Арбитражного суда Волгоградской области от 01.07.2013 не может быть обжаловано в апелляционном порядке и обоснованно возвратил апелляционную жалобу на основании пункта 2 части 1 статьи 264 АПК РФ.
Доводы заявителя кассационной жалобы о том, что определение Арбитражного суда Волгоградской области от 01.07.2013 могло быть обжаловано в суд апелляционной инстанции по смыслу статьи 272 АПК РФ, судом кассационной инстанции отклоняются, как основанные на неверном толковании норм процессуального права.
При указанных обстоятельствах определение Двенадцатого арбитражного апелляционного суда от 24.12.2013 не подлежит отмене, а кассационная жалоба - удовлетворению.
На основании изложенного и руководствуясь пунктом 1 части 1 статьи 287, статьями 286, 289, 290 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Федеральный арбитражный суд Поволжского округа
постановил:
определение Двенадцатого арбитражного апелляционного суда от 24.12.2013 по делу N А12-3850/2013 оставить без изменения, кассационную жалобу - без удовлетворения.
Постановление вступает в законную силу со дня его принятия.
Председательствующий судья
И.А.ХАКИМОВ
Судьи
Н.Ю.МЕЛЬНИКОВА
Р.А.ВИЛЬДАНОВ
© Обращаем особое внимание коллег на необходимость ссылки на "REALTIST.RU | Теория и практика управления недвижимостью" при цитированиии (для on-line проектов обязательна активная гиперссылка)