Судебные решения, арбитраж
Инвестирование в строительство; Сделки с недвижимостью
Обращаем Ваше внимание на то обстоятельство, что данное решение могло быть обжаловано в суде высшей инстанции и отменено
Коллегия судей Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в составе председательствующего судьи Бациева В.В., судей Зарубиной Е.Н., Поповченко А.А. рассмотрела в судебном заседании ходатайство открытого акционерного общества "Сбербанк России" в лице Каменск-Уральского отделения N 1726 (620026, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, д. 67) от 25.01.2013 N 80-63/223 о приостановлении исполнения решения Арбитражного суда Свердловской области от 08.06.2012 по делу N А60-6115/2012, постановления Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 27.08.2012 и постановления Федерального арбитражного суда Уральского округа от 16.11.2012 по тому же делу.
Суд
установил:
общество с ограниченной ответственностью "Уральская Строительная компания" (620000, г. Екатеринбург, ул. Луначарского, 194-14) обратилось в Арбитражный суд Свердловской области с иском к открытому акционерному обществу "Сбербанк России" в лице Каменск-Уральского отделения N 1726 о взыскании с ответчика 653 816 рублей 60 копеек неустойки за просрочку по седьмому этапу, предусмотренному договором инвестирования строительства от 23.11.2007 N 1843/105 (с учетом уточнения иска в порядке, установленном статьей 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).
Решением Арбитражного суда Свердловской области от 08.06.2012, оставленным без изменения постановлением Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 27.08.2012, исковые требования удовлетворены.
Федеральный арбитражный суд Уральского округа своим постановлением от 16.11.2012 оставил принятые по делу судебные акты без изменения.
Не согласившись с данными судебными актами, открытое акционерное общество "Сбербанк России" в лице Каменск-Уральского отделения N 1726 подало заявление об их пересмотре в порядке надзора, которое принято к производству определением Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 31.01.2013 N ВАС-1158/13.
Кроме того, открытое акционерное общество "Сбербанк России" в лице Каменск-Уральского отделения N 1726 заявило ходатайство о приостановлении исполнения указанных судебных актов до окончания надзорного производства, предоставив обеспечение возможных для общества с ограниченной ответственностью "Уральская Строительная компания" убытков путем внесения на депозитный счет Арбитражного суда Свердловской области денежных средств в размере 669 892 рублей 93 копеек (платежное поручение от 22.01.2013 N 216401).
Коллегия судей полагает необходимым приостановить исполнение указанных актов до окончания надзорного производства.
Руководствуясь положениями статьи 298 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд
определил:
1. Ходатайство открытого акционерного общества "Сбербанк России" в лице Каменск-Уральского отделения N 1726 о приостановлении исполнения решения Арбитражного суда Свердловской области от 08.06.2012 по делу N А60-6115/2012, постановления Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 27.08.2012 и постановления Федерального арбитражного суда Уральского округа от 16.11.2012 по тому же делу удовлетворить, исполнение указанных судебных актов приостановить до окончания надзорного производства.
2. Направить копию настоящего определения заявителю.
Председательствующий судья
В.В.БАЦИЕВ
Судья
Е.Н.ЗАРУБИНА
Судья
А.А.ПОПОВЧЕНКО
© Обращаем особое внимание коллег на необходимость ссылки на "REALTIST.RU | Теория и практика управления недвижимостью" при цитированиии (для on-line проектов обязательна активная гиперссылка)
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВАС РФ ОТ 31.01.2013 N 1158/13 ПО ДЕЛУ N А60-6115/2012
Разделы:Инвестирование в строительство; Сделки с недвижимостью
Обращаем Ваше внимание на то обстоятельство, что данное решение могло быть обжаловано в суде высшей инстанции и отменено
ВЫСШИЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
от 31 января 2013 г. N 1158/13
О ПРИОСТАНОВЛЕНИИ ИСПОЛНЕНИЯ СУДЕБНЫХ АКТОВ
Коллегия судей Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в составе председательствующего судьи Бациева В.В., судей Зарубиной Е.Н., Поповченко А.А. рассмотрела в судебном заседании ходатайство открытого акционерного общества "Сбербанк России" в лице Каменск-Уральского отделения N 1726 (620026, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, д. 67) от 25.01.2013 N 80-63/223 о приостановлении исполнения решения Арбитражного суда Свердловской области от 08.06.2012 по делу N А60-6115/2012, постановления Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 27.08.2012 и постановления Федерального арбитражного суда Уральского округа от 16.11.2012 по тому же делу.
Суд
установил:
общество с ограниченной ответственностью "Уральская Строительная компания" (620000, г. Екатеринбург, ул. Луначарского, 194-14) обратилось в Арбитражный суд Свердловской области с иском к открытому акционерному обществу "Сбербанк России" в лице Каменск-Уральского отделения N 1726 о взыскании с ответчика 653 816 рублей 60 копеек неустойки за просрочку по седьмому этапу, предусмотренному договором инвестирования строительства от 23.11.2007 N 1843/105 (с учетом уточнения иска в порядке, установленном статьей 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).
Решением Арбитражного суда Свердловской области от 08.06.2012, оставленным без изменения постановлением Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 27.08.2012, исковые требования удовлетворены.
Федеральный арбитражный суд Уральского округа своим постановлением от 16.11.2012 оставил принятые по делу судебные акты без изменения.
Не согласившись с данными судебными актами, открытое акционерное общество "Сбербанк России" в лице Каменск-Уральского отделения N 1726 подало заявление об их пересмотре в порядке надзора, которое принято к производству определением Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 31.01.2013 N ВАС-1158/13.
Кроме того, открытое акционерное общество "Сбербанк России" в лице Каменск-Уральского отделения N 1726 заявило ходатайство о приостановлении исполнения указанных судебных актов до окончания надзорного производства, предоставив обеспечение возможных для общества с ограниченной ответственностью "Уральская Строительная компания" убытков путем внесения на депозитный счет Арбитражного суда Свердловской области денежных средств в размере 669 892 рублей 93 копеек (платежное поручение от 22.01.2013 N 216401).
Коллегия судей полагает необходимым приостановить исполнение указанных актов до окончания надзорного производства.
Руководствуясь положениями статьи 298 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд
определил:
1. Ходатайство открытого акционерного общества "Сбербанк России" в лице Каменск-Уральского отделения N 1726 о приостановлении исполнения решения Арбитражного суда Свердловской области от 08.06.2012 по делу N А60-6115/2012, постановления Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 27.08.2012 и постановления Федерального арбитражного суда Уральского округа от 16.11.2012 по тому же делу удовлетворить, исполнение указанных судебных актов приостановить до окончания надзорного производства.
2. Направить копию настоящего определения заявителю.
Председательствующий судья
В.В.БАЦИЕВ
Судья
Е.Н.ЗАРУБИНА
Судья
А.А.ПОПОВЧЕНКО
© Обращаем особое внимание коллег на необходимость ссылки на "REALTIST.RU | Теория и практика управления недвижимостью" при цитированиии (для on-line проектов обязательна активная гиперссылка)