Судебные решения, арбитраж
Долевое участие в строительстве; Сделки с недвижимостью
Обращаем Ваше внимание на то обстоятельство, что данное решение могло быть обжаловано в суде высшей инстанции и отменено
Судья Леонова С.В.
Судебная коллегия по гражданским делам Московского городского суда в составе: председательствующего Строгонова М.В.,
судей Михалевой Т.Д., Ульяновой О.В.,
при секретаре Ч.
заслушав в открытом судебном заседании по докладу Михалевой Т.Д. дело по апелляционной жалобе представителя третьего лица Правительства Москвы по доверенности Ш. на решение Тушинского районного суда г. Москвы от 05 апреля 2012 года, которым постановлено:
Исковые требования К. к ООО "Орион Сервис" о признании права собственности на машино-место - удовлетворить.
Признать за К. право собственности на машино-место N *, находящееся в многоэтажном гараже-стоянке по адресу: г. Москва, *, помещение N * N *, тип: гаражи, этаж, комната N *, высота 261, общая площадь 18,2 кв. м.
Настоящее решение служит основанием для государственной регистрации права собственности на указанный объект недвижимости в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по г. Москве.
К. обратился в суд с иском к ООО "Орион Сервис", просил признать за ней право собственности на машино-место N *, находящееся в многоэтажном гараже-стоянке по адресу: г. Москва, ул. *, помещение N *, тип: гаражи, этаж, комната N 3*, высота 261, общей площадью 18,2 кв. м.
В обоснование исковых требований указано, что между сторонами 15 марта 2004 года заключен договор о долевом участии в строительстве многоэтажных гаражей-стоянок N *. Свои обязательства по договору истец исполнил в полном объеме, гараж-стоянка построен, введен в эксплуатацию, однако ответчик до настоящего времени не представил документы необходимые для регистрации права собственности.
Истец К. в судебное заседание суда первой инстанции не явился, уведомлен надлежащим образом, представитель истца по доверенности С. явился, заявленные требования поддержал в полном объеме.
Представитель ответчика ООО "Орион Сервис" в судебное заседание не явился, о дате и месте судебного разбирательства извещены надлежащим образом.
Представитель третьего лица Правительства Москвы в судебное заседание не явился, уведомлен надлежащим образом о времени и месте слушания дела. В ранее состоявшихся судебных заседания представитель третьего лица по доверенности Я. против удовлетворения заявленных требований возражала, по доводам, изложенным в отзыве на иск.
Представитель третьего лица ЗАО "Норд консалтинг 2000" в судебное заседание не явился, уведомлен надлежащим образом.
Судом постановлено вышеуказанное решение, об отмене которого просит представитель Правительства г. Москвы, указывая, что согласие Правительства г. Москвы на переуступку прав по инвестиционному договору не получено, в связи с чем сделка между истцом и ответчиком является ничтожной, а кроме того, до настоящего времени не подписан акт о результатах реализации объекта, в связи с чем, за истцом не может быть признано право собственности на указанное машино-место.
Изучив материалы дела, обсудив вопрос о возможности слушания дела в отсутствие неявившихся сторон и представителей третьих лиц, извещенных о времени и месте слушания дела надлежащим образом, обсудив доводы апелляционной жалобы, судебная коллегия не находит оснований для отмены решения, постановленного в соответствии с нормами действующего законодательства.
В силу ч. 1 ст. 218 ГК РФ право собственности на новую вещь, изготовленную или созданную лицом для себя с соблюдением закона и иных правовых актов, приобретается этим лицом.
Согласно ст. 219 ГК РФ право собственности на здания, сооружения и другое вновь создаваемое недвижимое имущество, подлежащее государственной регистрации, возникает с момента такой регистрации.
Согласно ст. 6 Федерального закона N 39-ФЗ от 25.02.1999 г. "Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений" инвесторы имеют равные права на владение, пользование и распоряжение объектами капитальных вложений и результатами осуществленных капитальных вложений.
В соответствии со ст. ст. 16, 17 Федерального закона N 122-ФЗ от 21.07.1997 г. "О государственной регистрации права на недвижимое имущество и сделок ним" государственная регистрация прав проводится на основании заявления правообладателя, сторон договора или уполномоченного им (ими) на то лица при наличии у него нотариально удостоверенной доверенности, если иное не установлено федеральным законом, а также по требованию судебного пристава-исполнителя. При уклонении одной из сторон договора от государственной регистрации прав переход права собственности регистрируется на основании решения суда, вынесенного по требованию другой стороны, а в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации об исполнительном производстве, также по требованию судебного пристава-исполнителя. Основаниями для государственной регистрации наличия, возникновения, прекращения, перехода, ограничения (обременения) прав на недвижимое имущество и сделок с ним являются вступившие в законную силу судебные акты.
Судом первой инстанции установлено и подтверждается материалами дела, что между Правительством Москвы и ГУП "Управление экспериментальной застройки микрорайонов" 27 ноября 2001 года был заключен Инвестиционный контракт N 181 о реализации инвестиционного проекта нового строительства - гаражей-стоянок на 3972 машино-места на строительной площадке в районе К* г. Москвы с объемом инвестиций 538 миллионов рублей.
Согласно дополнительному соглашению от 16 декабря 2002 года N 194 соинвестором строительства стало ЗАО "Норд консалтинг 2000". По условиям дополнительного соглашения Соинвестором признается юридическое лицо, участник реализации инвестиционного проекта по контракту в части финансирования инвестиционного проекта в объеме, пропорциональном той части площадей, которые Соинвестор хотел бы получить в собственность или оформить на иные вещные права (п. 1.4). Соинвестор вправе по согласованию с Администрацией и Генеральным инвестором частично переуступить свои права третьему лицу (п. 7.1); осуществляет прямое финансирование за счет собственных и привлеченных средств (п. 5.3.1).
Исходя из буквального смысла условий соглашения, суд правомерно указал, что Инвестиционным контрактом и дополнительным соглашением не установлено ограничений на заключение Соинвестором договоров долевого участия в строительстве и привлечения к строительству объектов третьих лиц, не являющихся соинвестором по Инвестиционному контракту.
17 марта 2003 года между ООО "Орион Сервис" и ЗАО "Норд Консалтинг 2000" заключен Договор N * долевого участия в строительстве многоэтажных гаражей-стоянок (л.д. 13 - 15).
15 марта 2004 года между ООО "Орион Сервис" и К. был заключен договор N * о долевом участии в строительстве многоэтажных гаражей-стоянок по адресу: г. Москва, *, предметом которого является участие истца в инвестировании строительства машино-места N *, в * осях, на 2-м этаже гаража-стоянки, с инвестиционной стоимостью * руб., являющейся окончательной и не подлежащей пересмотру.
Истец свои обязательства по договору исполнил в полном объеме путем перечисления указанной суммы на расчетный счет ООО "Орион Сервис", что подтверждается платежным поручением N * (л.д. 24).
Согласно протоколу N 1 от 17 марта 2003 года предварительного распределения машино-мест по адресу: г. Москва, *. заключенному между ЗАО "Норд Консалтинг 2000" и ООО "Орион-Сервис", за последним резервируются машино-места, в том числе и машино-место N * на 2-м этаже (л.д. 16).
Распоряжением Префекта СЗАО г. Москвы от 27 декабря 2006 года за N 5398-рп объект - гараж-стоянка на 295 машино-мест введен в эксплуатацию. Объекту присвоен почтовый адрес: Москва, ул. *, проведены обмеры БТИ, утвержден акт приемочной комиссии N * от 04 декабря 2006 года.
Согласно данным Северо-Западного ТБТИ машино-место N * идентифицировано как помещение N * тип: гаражи, этаж 2, комната N *, высота 261, общая площадь 18.2 кв. м (л.д. 56) по адресу: г. Москва, ул. *. Согласно ответу Управления Росреестра по Москве сведений о регистрации прав и обременении на спорное машино-место отсутствуют (л.д. 61).
Суд первой инстанции дал надлежащую оценку доводам представителя Правительства Москвы о том, что исковые требования истца не могут быть удовлетворены в связи с не подписанием акта о результатах реализации инвестиционного контракта, при этом учел не доказанность в порядке ст. 56 ГПК РФ прав Правительства Москвы на спорное нежилое помещение.
Суд первой инстанции пришел к правильному выводу о том, что за истцом следует признать право собственности на машино-место 79 по указанному выше адресу, поскольку в соответствии с заключенным договором истцом полностью исполнены обязательства, строительство гаража-стоянки завершено, объект в установленном порядке введен в эксплуатацию. Истец является единственным правообладателем на спорное машино-место.
Доводы апелляционной жалобы Правительства Москвы о том, что до настоящего времени не подписан Акт о результатах реализации инвестиционного контракта, являлся предметом исследования суда первой инстанции, задержка ввода объекта в эксплуатацию не вызвана виновными действиями истца, и на него не может быть возложена ответственность за просрочку. Причины не подписания акта реализации контракта связаны исключительно со спором между третьими лицами, что существенно нарушает права истца, которые подлежат защите и не могут служить основанием к отказу в иске.
Выводы суда основаны на всестороннем, полном и объективном исследовании имеющихся в деле доказательств, правовая оценка которым дана судом по правилам ст. 67 ГПК РФ, и соответствует нормам материального права, регулирующим спорные правоотношения.
Иные доводы жалобы не опровергают выводов суда и не содержат обстоятельств, нуждающихся в дополнительной проверке, были предметом рассмотрения суда первой инстанции, других доказательств суду не представлено, нарушений норм материального и процессуального права, влекущих отмену решения, по делу не установлено.
На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 328 - 330 ГПК РФ, судебная коллегия
Решение Тушинского районного суда г. Москвы от 05 апреля 2012 года оставить без изменения, апелляционную жалобу без удовлетворения.
© Обращаем особое внимание коллег на необходимость ссылки на "REALTIST.RU | Теория и практика управления недвижимостью" при цитированиии (для on-line проектов обязательна активная гиперссылка)
АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ МОСКОВСКОГО ГОРОДСКОГО СУДА ОТ 08.06.2012 ПО ДЕЛУ N 11-9435
Разделы:Долевое участие в строительстве; Сделки с недвижимостью
Обращаем Ваше внимание на то обстоятельство, что данное решение могло быть обжаловано в суде высшей инстанции и отменено
МОСКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СУД
АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ
от 8 июня 2012 г. по делу N 11-9435
Судья Леонова С.В.
Судебная коллегия по гражданским делам Московского городского суда в составе: председательствующего Строгонова М.В.,
судей Михалевой Т.Д., Ульяновой О.В.,
при секретаре Ч.
заслушав в открытом судебном заседании по докладу Михалевой Т.Д. дело по апелляционной жалобе представителя третьего лица Правительства Москвы по доверенности Ш. на решение Тушинского районного суда г. Москвы от 05 апреля 2012 года, которым постановлено:
Исковые требования К. к ООО "Орион Сервис" о признании права собственности на машино-место - удовлетворить.
Признать за К. право собственности на машино-место N *, находящееся в многоэтажном гараже-стоянке по адресу: г. Москва, *, помещение N * N *, тип: гаражи, этаж, комната N *, высота 261, общая площадь 18,2 кв. м.
Настоящее решение служит основанием для государственной регистрации права собственности на указанный объект недвижимости в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по г. Москве.
установила:
К. обратился в суд с иском к ООО "Орион Сервис", просил признать за ней право собственности на машино-место N *, находящееся в многоэтажном гараже-стоянке по адресу: г. Москва, ул. *, помещение N *, тип: гаражи, этаж, комната N 3*, высота 261, общей площадью 18,2 кв. м.
В обоснование исковых требований указано, что между сторонами 15 марта 2004 года заключен договор о долевом участии в строительстве многоэтажных гаражей-стоянок N *. Свои обязательства по договору истец исполнил в полном объеме, гараж-стоянка построен, введен в эксплуатацию, однако ответчик до настоящего времени не представил документы необходимые для регистрации права собственности.
Истец К. в судебное заседание суда первой инстанции не явился, уведомлен надлежащим образом, представитель истца по доверенности С. явился, заявленные требования поддержал в полном объеме.
Представитель ответчика ООО "Орион Сервис" в судебное заседание не явился, о дате и месте судебного разбирательства извещены надлежащим образом.
Представитель третьего лица Правительства Москвы в судебное заседание не явился, уведомлен надлежащим образом о времени и месте слушания дела. В ранее состоявшихся судебных заседания представитель третьего лица по доверенности Я. против удовлетворения заявленных требований возражала, по доводам, изложенным в отзыве на иск.
Представитель третьего лица ЗАО "Норд консалтинг 2000" в судебное заседание не явился, уведомлен надлежащим образом.
Судом постановлено вышеуказанное решение, об отмене которого просит представитель Правительства г. Москвы, указывая, что согласие Правительства г. Москвы на переуступку прав по инвестиционному договору не получено, в связи с чем сделка между истцом и ответчиком является ничтожной, а кроме того, до настоящего времени не подписан акт о результатах реализации объекта, в связи с чем, за истцом не может быть признано право собственности на указанное машино-место.
Изучив материалы дела, обсудив вопрос о возможности слушания дела в отсутствие неявившихся сторон и представителей третьих лиц, извещенных о времени и месте слушания дела надлежащим образом, обсудив доводы апелляционной жалобы, судебная коллегия не находит оснований для отмены решения, постановленного в соответствии с нормами действующего законодательства.
В силу ч. 1 ст. 218 ГК РФ право собственности на новую вещь, изготовленную или созданную лицом для себя с соблюдением закона и иных правовых актов, приобретается этим лицом.
Согласно ст. 219 ГК РФ право собственности на здания, сооружения и другое вновь создаваемое недвижимое имущество, подлежащее государственной регистрации, возникает с момента такой регистрации.
Согласно ст. 6 Федерального закона N 39-ФЗ от 25.02.1999 г. "Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений" инвесторы имеют равные права на владение, пользование и распоряжение объектами капитальных вложений и результатами осуществленных капитальных вложений.
В соответствии со ст. ст. 16, 17 Федерального закона N 122-ФЗ от 21.07.1997 г. "О государственной регистрации права на недвижимое имущество и сделок ним" государственная регистрация прав проводится на основании заявления правообладателя, сторон договора или уполномоченного им (ими) на то лица при наличии у него нотариально удостоверенной доверенности, если иное не установлено федеральным законом, а также по требованию судебного пристава-исполнителя. При уклонении одной из сторон договора от государственной регистрации прав переход права собственности регистрируется на основании решения суда, вынесенного по требованию другой стороны, а в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации об исполнительном производстве, также по требованию судебного пристава-исполнителя. Основаниями для государственной регистрации наличия, возникновения, прекращения, перехода, ограничения (обременения) прав на недвижимое имущество и сделок с ним являются вступившие в законную силу судебные акты.
Судом первой инстанции установлено и подтверждается материалами дела, что между Правительством Москвы и ГУП "Управление экспериментальной застройки микрорайонов" 27 ноября 2001 года был заключен Инвестиционный контракт N 181 о реализации инвестиционного проекта нового строительства - гаражей-стоянок на 3972 машино-места на строительной площадке в районе К* г. Москвы с объемом инвестиций 538 миллионов рублей.
Согласно дополнительному соглашению от 16 декабря 2002 года N 194 соинвестором строительства стало ЗАО "Норд консалтинг 2000". По условиям дополнительного соглашения Соинвестором признается юридическое лицо, участник реализации инвестиционного проекта по контракту в части финансирования инвестиционного проекта в объеме, пропорциональном той части площадей, которые Соинвестор хотел бы получить в собственность или оформить на иные вещные права (п. 1.4). Соинвестор вправе по согласованию с Администрацией и Генеральным инвестором частично переуступить свои права третьему лицу (п. 7.1); осуществляет прямое финансирование за счет собственных и привлеченных средств (п. 5.3.1).
Исходя из буквального смысла условий соглашения, суд правомерно указал, что Инвестиционным контрактом и дополнительным соглашением не установлено ограничений на заключение Соинвестором договоров долевого участия в строительстве и привлечения к строительству объектов третьих лиц, не являющихся соинвестором по Инвестиционному контракту.
17 марта 2003 года между ООО "Орион Сервис" и ЗАО "Норд Консалтинг 2000" заключен Договор N * долевого участия в строительстве многоэтажных гаражей-стоянок (л.д. 13 - 15).
15 марта 2004 года между ООО "Орион Сервис" и К. был заключен договор N * о долевом участии в строительстве многоэтажных гаражей-стоянок по адресу: г. Москва, *, предметом которого является участие истца в инвестировании строительства машино-места N *, в * осях, на 2-м этаже гаража-стоянки, с инвестиционной стоимостью * руб., являющейся окончательной и не подлежащей пересмотру.
Истец свои обязательства по договору исполнил в полном объеме путем перечисления указанной суммы на расчетный счет ООО "Орион Сервис", что подтверждается платежным поручением N * (л.д. 24).
Согласно протоколу N 1 от 17 марта 2003 года предварительного распределения машино-мест по адресу: г. Москва, *. заключенному между ЗАО "Норд Консалтинг 2000" и ООО "Орион-Сервис", за последним резервируются машино-места, в том числе и машино-место N * на 2-м этаже (л.д. 16).
Распоряжением Префекта СЗАО г. Москвы от 27 декабря 2006 года за N 5398-рп объект - гараж-стоянка на 295 машино-мест введен в эксплуатацию. Объекту присвоен почтовый адрес: Москва, ул. *, проведены обмеры БТИ, утвержден акт приемочной комиссии N * от 04 декабря 2006 года.
Согласно данным Северо-Западного ТБТИ машино-место N * идентифицировано как помещение N * тип: гаражи, этаж 2, комната N *, высота 261, общая площадь 18.2 кв. м (л.д. 56) по адресу: г. Москва, ул. *. Согласно ответу Управления Росреестра по Москве сведений о регистрации прав и обременении на спорное машино-место отсутствуют (л.д. 61).
Суд первой инстанции дал надлежащую оценку доводам представителя Правительства Москвы о том, что исковые требования истца не могут быть удовлетворены в связи с не подписанием акта о результатах реализации инвестиционного контракта, при этом учел не доказанность в порядке ст. 56 ГПК РФ прав Правительства Москвы на спорное нежилое помещение.
Суд первой инстанции пришел к правильному выводу о том, что за истцом следует признать право собственности на машино-место 79 по указанному выше адресу, поскольку в соответствии с заключенным договором истцом полностью исполнены обязательства, строительство гаража-стоянки завершено, объект в установленном порядке введен в эксплуатацию. Истец является единственным правообладателем на спорное машино-место.
Доводы апелляционной жалобы Правительства Москвы о том, что до настоящего времени не подписан Акт о результатах реализации инвестиционного контракта, являлся предметом исследования суда первой инстанции, задержка ввода объекта в эксплуатацию не вызвана виновными действиями истца, и на него не может быть возложена ответственность за просрочку. Причины не подписания акта реализации контракта связаны исключительно со спором между третьими лицами, что существенно нарушает права истца, которые подлежат защите и не могут служить основанием к отказу в иске.
Выводы суда основаны на всестороннем, полном и объективном исследовании имеющихся в деле доказательств, правовая оценка которым дана судом по правилам ст. 67 ГПК РФ, и соответствует нормам материального права, регулирующим спорные правоотношения.
Иные доводы жалобы не опровергают выводов суда и не содержат обстоятельств, нуждающихся в дополнительной проверке, были предметом рассмотрения суда первой инстанции, других доказательств суду не представлено, нарушений норм материального и процессуального права, влекущих отмену решения, по делу не установлено.
На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 328 - 330 ГПК РФ, судебная коллегия
определила:
Решение Тушинского районного суда г. Москвы от 05 апреля 2012 года оставить без изменения, апелляционную жалобу без удовлетворения.
© Обращаем особое внимание коллег на необходимость ссылки на "REALTIST.RU | Теория и практика управления недвижимостью" при цитированиии (для on-line проектов обязательна активная гиперссылка)